这是因为建筑方与开发方的经济利益息息相关
开发方开发一个项目,需要建筑公司手下的人来完成。再好的项目,没有建筑公司的施工,也仅仅是一张图纸,或叫蓝图。
施工就要签施工合同
这是因为建筑方与开发方的经济利益息息相关
开发方开发一个项目,需要建筑公司手下的人来完成。再好的项目,没有建筑公司的施工,也仅仅是一张图纸,或叫蓝图。
施工就要签施工合同。
施工合同的内容包括工程范围,建设工期,中间交工工程的开工时间和竣工时间,工程质量,工程造价,技术资料交付时间,材料和设备供应责任,拨款和结算,竣工验收,质量保修范围和质量保证期,相互协作等条款。
你说工地发生拖欠工程款的事见怪不怪,司空见惯,因为此类事层出不穷。
产生拖欠工程款的原因挺多,有些是开发方与建筑方互相扯皮造成的。
比如:开发方未按照约定的时间提供原材料,设备,场地,技术资料,资金的。
施工方没有砖,沙石,水泥,钢筋这些材料怎么施工,没有吊车,升降机,绞拌机这些设备怎么施工,没有建筑图纸怎么施工,
场地没有和原产权方达成赔偿协议,产权方不搬迁,怎么施工,开发方拖欠职工工资,连每日吃饭没钱怎么施工?
开发方提供的主要建筑材料,建筑构配件和设备的质量不合格,比如红砖检测抗压力不够,属于“豆付渣”,钢筋“稀脆,一掰就折”,胡弄人不行。要求开发方更換。
隐蔽工程建筑方通知开发方检查。没通知的,开发方要求返工。
或者通知了,开发方没有及时到场,造成窝工,停工损失的,建筑方可要求工期顺延,并赔偿经济损失。
有的是建筑方施工的原因,工程质量不合格,开发方要求返工,这个损失由建筑方承担。
在施工中造成人员安全事故,由建筑方承担赔偿责任。发生人员事故,耽误施工,使工期顺延,由建筑方承担责任。
开发方拖欠工程款,经建筑方多次催告在合理期限内支付。
有好多开发方经济实力不够,开发个项目靠银行贷款,或者找小兄弟帮忙出钱。
开发方逾期仍未支付,打官司吗?
打官司成本高,时间长,费事。
建筑方也就是包工头多不愿选择打官司。包工头不愿和开发商撕破脸皮,以后没工程没钱赚。
而是和开发方协商将工程折价,或者请求法院依法拍卖。建筑方优先受偿。