装修合同范本怎么写(装修合同填写范本)
装修合同范本 发包方（简称甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包方（简称乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵
本文最后更新时间： 2023-03-20 02:22:50
装修合同范本
发包方（简称甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承包方（简称乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、工程概况
１、装饰施工地点：
２、住房结构：Ｘ房Ｘ型Ｘ房Ｘ厅 套，施工面积Ｘ平方米。
３、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。
４、承包方式：＿＿＿＿＿＿＿＿（包工包料、清包工、部分承包）。
５、工期： 自＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿ 月＿＿＿＿＿＿＿＿日开工，至＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿日竣工，＿＿＿＿＿＿＿＿工期＿＿＿＿＿＿＿＿天。
二、工程价款及结算的约定。
三、关于材料供应的约定。
四、关于工程质量及验收的约定。
五、有关安全生产和防火的约定。
六、其它事项。
七、违约责任。
１、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方＿＿＿＿＿＿＿＿元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付＿＿＿＿＿＿＿元违约金。
２、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的＿＿＿＿＿＿＿＿％向甲方支付违约金。
八、纠纷处理方式。
双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。
九、合同的变更和解除。
合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
十、本合同一式X份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
合同附件为本合同的组成部分。
甲方（签章）： 电话：
乙方（签章）： 电 话：
签订地点：
签订日期：Ｘ年Ｘ月Ｘ日。
发包方（简称甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承包方（简称乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、工程概况
１、装饰施工地点：
２、住房结构：Ｘ房Ｘ型Ｘ房Ｘ厅 套，施工面积Ｘ平方米。
３、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。
４、承包方式：＿＿＿＿＿＿＿＿（包工包料、清包工、部分承包）。
５、工期： 自＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿ 月＿＿＿＿＿＿＿＿日开工，至＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿日竣工，＿＿＿＿＿＿＿＿工期＿＿＿＿＿＿＿＿天。
二、工程价款及结算的约定。
三、关于材料供应的约定。
四、关于工程质量及验收的约定。
五、有关安全生产和防火的约定。
六、其它事项。
七、违约责任。
１、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方＿＿＿＿＿＿＿＿元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付＿＿＿＿＿＿＿元违约金。
２、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的＿＿＿＿＿＿＿＿％向甲方支付违约金。
八、纠纷处理方式。
双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。
九、合同的变更和解除。
合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
十、本合同一式X份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
合同附件为本合同的组成部分。
甲方（签章）： 电话：
乙方（签章）： 电 话：
签订地点：
签订日期：Ｘ年Ｘ月Ｘ日。
法律依据
《中华人民共和国合同法》
温馨提示：内容均由网友自行发布提供，仅用于学习交流，如有版权问题，请联系我们。
