发包人能否以未在约定期限内提出工期顺延申请为由主张工期不顺延
发包人可以以承包人未在约定期限内提出工期顺延申请为由主张工期不顺延，但前提是合同约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请则视为工期不顺延。根据法律的规定，当事人约定
本文最后更新时间： 2023-05-03 09:50:32
发包人可以以承包人未在约定期限内提出工期顺延申请为由主张工期不顺延，但前提是合同约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请则视为工期不顺延。根据法律的规定，当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人可以以此为由主张工期顺延。
风险提示：建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。因承包人的原因造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人可以请求减少支付工程价款。
风险提示：建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。因承包人的原因造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人可以请求减少支付工程价款。
法律依据
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十条
温馨提示：内容均由网友自行发布提供，仅用于学习交流，如有版权问题，请联系我们。
